Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Трудовое право - Договор на электромонтажные работы образец с ооо

Договор на электромонтажные работы образец с ооо

ИСК в СУД


ДОГОВОР на ОКАЗАНИЕ УСЛУГ по ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ.№__________г. Пенза «___»_______________ 20__ г.__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», __________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ЛТД», именуемое в дальнейшем «Подрядчик».

В. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1.Подрядчик обязуется выполнить ремонтные электромонтажные работы в соответствие со сметой (Приложение ), в __________________________ по адресу: __________________________, далее Объект.1.2.Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимую техническую документацию, обеспечить фронт работ, создать необходимые условия для выполнения работ.

принять их результат (готовый к эксплуатации объект) и оплатить обусловленную настоящим Договором сумму.1.3.Приложение – Смета на электромонтажные работы1.4.Приложение является неотъемлемой частью Договора.2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ2.1. Электромонтажные работы и переоборудование рабочих мест должны быть закончены не позднее 14 календарных дней с момента подписания представителями сторон Акта о строительной готовности Объекта.

При отсутствии строительной готовности Объекта дата окончания работ оговаривается отдельно.3. СТОИМОСТЬ РАБОТ3.1. Стоимость работ определяется в соответствии со сметой (Приложение ) в расценках по нормативной базе ТСН-2001.3.2.

Расчет за выполненные работы производится на основании Акта приема выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3 не позднее 3-х дней после завершения работ по Договору.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ4.1. Обеспечение объекта необходимыми материалами осуществляет Заказчик.4.2.

Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.4.3. Приемку и разгрузку прибывающих на объект материалов осуществляет Подрядчик.5.

ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА5.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию.5.2. Подрядчик обязан обеспечить:- производство работ в полном соответствии с технической документацией, сметой, строительными нормами и правилами- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической документации, государственным стандартам и техническим условиям- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, если такие будут иметь место- вывести в 3-х дневный срок со дня подписания Акта о приемке завершенного объекта оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы.

другое имущество и строительный мусор.5.3. При готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом Заказчика.5.4.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.6.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА6.1. Заказчик обязан предоставить объект на стадии готовности к производству работ, а также всю необходимую проектно-техническую документацию в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.6.2.

Заказчик обязан произвести приемку работы в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.6.3. Заказчик обязан осуществлять технический надзор за строительством.6.4. В установленном Договором порядке и сроке оплачивать выполнение работ Подрядчиком.6.5.

Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, материалов и оборудования.7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН7.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования до приемки Заказчиком полностью выполненных работ.7.2. За нарушение срока выполнения работ, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0.1% от суммы указанной в приложении №1 за каждый день просрочки.7.3.
За нарушение срока выполнения работ, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0.1% от суммы указанной в приложении №1 за каждый день просрочки.7.3. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.8.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.8.2. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом строительства, указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного законом и Договором, и несет ответственность за отступление от них. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 (два) года с момента подписания сторонами акта приема выполненных работ.8.3.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ9.1.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.9.2. Заказчик, представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, в любое время в течение всего периода строительства.9.3.

При осуществлении контроля за ведением работ Заказчик, а также его полномочные представители, не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.10.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА10.1.Дополнительные расходы и затраты Подрядчика возмещаются согласно дополнительной Сметы утвержденной обеими сторонами.10.2.Если Заказчик не выполнит в срок обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик будет вправе требовать продления срока строительства на соответствующий период.10.3.В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок, однако в пределах общего срока, предусмотренного п. 2.1. настоящего Договора, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.11. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)11.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное действие которых, они не имеют возможности.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.11.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если Стороны не смогут договориться в течение трех месяцев, тогда каждая Сторона вправе требовать расторжения настоящего Договора.12.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ12.1.Стоимость работ может быть изменена по соглашению Сторон на основании Дополнительного соглашения к настоящему Договору.12.2.Любые изменения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они оформлены Дополнительным соглашением, Протоколом либо иными письменными документами в соответствии с правилами, установленными для письменной формы Договоров статьей 434 ГК РФ, и другими Положениями ГК РФ.13.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ13.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.13.2.В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством.13.3.По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, подлежит применению законодательство Российской Федерации .14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОНЗАКАЗЧИК:Дата:Подпись:_________________Перед любой работой, которую вы заказываете у формы, с вами заключают договор, в котором должно быть подробно все расписано и указано, какие суммы вы платите и какие работы вам обязана предоставить компания.Для этого к вам в квартиру или любое другое помещение выезжает специалист, который все осмотрит, подсчитает и скажет, во сколько вам обойдется работа и какую сумму придется отдать за материалы.Если вы согласны с ценой, которая была указана специалистом, то можно заключать договор, образец договора на электромонтажные работы и оказание услуг можно посмотреть у фирмы-исполнителя или в Интернете.Многие организации просят внести 100% предоплату на закупку материала, но при этом они вам должны предоставить именную расписку, в которой будет указано, какую сумму вы передали специалистам и на что ее необходимо будет потратить.Если вы не доверяете работникам фирмы, то можете попросить у них смету на материал и самостоятельно закупить все необходимые детали для монтажа.

Договор подряда на электромонтажные работы оплачивается согласно договору.

В некоторых организациях вы должны выплатить задаток и по окончании работы внести всю оставшуюся стоимость, где-то полную оплату требуют уже после проделанной работы.На самом начальном этапе вы должны определиться, где будут располагаться будущие электроточки.

Потом посчитайте, сколько приборов стоит в вашем помещении, сложите приблизительную мощность и рассчитайте нагрузку, которая пойдет на кабель. Так вы узнаете, какой по толщине кабель вам следует покупать в квартиру или любое другое помещение, где вы задумали делать ремонт.Электроснабжение предприятий берет на себя огромную нагрузку и требует высококачественных материалов, которые будут укладывать специалисты.

Если доверить такую работу не профессионалу, то работа всего предприятия по его вине может повлечь за собой плачевные последствия.Следующим этапом пойдет штробление стен для проводки или прокладки любого кабеля. С этой задачей вы сможете справиться самостоятельно, но следует учитывать, что от стен будет лететь огромное оыли и грязи, которая будет оседать на вашей коже и одежде.Как только канавки для кабеля будут готовы, начинайте делать выемки для подрозетников и выключателя.

Чистовые работы следует доверить специалисту, них входит:- монтаж и подключение автоматов- установка и подключение розеток и выключателей- установка и подключение счетчика- у подключение терморегулятора.Последним этапом монтируют все осветительные приборы в помещении. Если по плану задействован теплый пол, то на этом этапе подключают и его.Последним шагом необходимо подключить все электрические приборы, которые будут постоянно воткнуты в розетку и иметь собственное место в помещении.

К таким устройствам относятся:- холодильник- электрическая газовая плита- духовой шкаф, вытяжка, варочная поверхностьЕсли в ходе работ возникли непредвиденные затраты, это должно оговариваться заказчиков и исполнителем в индивидуальном порядке.г.

Курск ___ _________ 2013 г.ИвановИванИванович________________________________________________________________________ _, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,и И.П.

Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик .

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:1.1.

Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить электромонтажные работы на объекте Заказчика__________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.1.2.

Работы выполняются в сроки______________________.1.3. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.1.4.

По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации.2.1. Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет____________ рублей.2.2. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в определенном сторонами размере в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования сметы на работы.2.3.

Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания.2.4. Оплата производится в рублях путем безналичного расчета, либо по согласию сторон иным, не запрещенным законом способом.3.1.

Подрядчик обязуется:3.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам3.1.1.

Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами3.1.2. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации
  • возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы
  • иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
  • 3.1.3.

    Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.3.1.4.

    Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.3.1.4. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.3 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.3.1.5.

    В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок.

    В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ3.1.6.

    Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ3.1.7.

    Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приемке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество.3.2.

    Заказчик обязуется:3.2.1. Обеспечить объем работ по настоящему договору.3.2.2.

    При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы.3.2.3. В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В этом случае составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения.

    В случае принятия работ без проверки Заказчик в последующем не вправе ссылаться на недостатки в выполненной работе.3.2.4. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану.3.2.5.

    Принять выполненную Подрядчиком работу по акту приема-передачи в соответствии с п. 4 договора3.2.6. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п.

    2 настоящего договора.3.3. Подрядчик имеет право:3.3.1.

    Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учетом установленных настоящим договором требований3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.3.3.3.

    В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесенных расходов.3.4. Заказчик имеет право:3.4.1. Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания сторонами дополнительного соглашения.3.4.2.

    Заказчик и/или его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ3.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора3.4.4. Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.4.1.

    Подрядчик передает Заказчику за 1 (один) рабочий день до начала приемки завершенных работ два экземпляра исполнительной документации (акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3).4.2. Приемка работ производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об их готовности.

    В случае отказа Заказчика от приема работ в указанный срок без указания причин акт выполненных работ считается подписанным в одностороннем порядке.4.3.

    При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой-либо стороной, эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесенные ей в связи с оплатой экспертизы расходы.4.4.

    До сдачи работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (затопление, хищение и т. п.).5.1. Подрядчик гарантирует:5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями5.1.2.

    Своевременное (не позднее пятнадцати дней после выявления) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта5.1.3.

    Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта5.1.4.

    Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта о приемке работ.6.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  • безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок с момента их выявления
  • уменьшения стоимости работ, установленной в п.

    2 настоящего договора, на сумму ущерба, причиненного Подрядчиком отступлением от настоящего договора

  • 6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия или действия государственных органов. Стороны обязаны немедленно сообщить о начале действия таких обстоятельств и времени их действия.7.1.

    Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.7.2. Все исправления по тексту Настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу — по экземпляру для каждой из сторон.7.4.

    Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.7.5. В случаях, не предусмотренных Настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним разрешаются путем переговоров.

    Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по Настоящему договору, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии. В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке .Скачать документ Договор подряда на электромонтажные работы можно в форматах DOC | DOCX | PDF | TXTДоговор подряда на электромонтажные работы заключают граждане или организации с физическими или юридическими лицами.При подготовке договора нужно особенное внимание уделять тщательной разработке технического задания, которое оформляют отдельным приложением.Еще советуется оформлять особым приложением к договору смету по видам исполняемых работ.
    В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке .Скачать документ Договор подряда на электромонтажные работы можно в форматах DOC | DOCX | PDF | TXTДоговор подряда на электромонтажные работы заключают граждане или организации с физическими или юридическими лицами.При подготовке договора нужно особенное внимание уделять тщательной разработке технического задания, которое оформляют отдельным приложением.Еще советуется оформлять особым приложением к договору смету по видам исполняемых работ.

    Это даст возможность сэкономить на уплате работ, которые оплачиваются по выполненным фактически объемам, которые указаны в акте исполненных работ, и могут быть меньше, нежели определены сметой.

    Договор должен обязательно содержать прописанные точно сроки окончания и начала работ.В договоре необходимо обязательно предусматривать возмещение подрядчиком расходов, которые могут появиться при случайной гибели объекта по его вине в течение проведения электромонтажных работ.

    В ситуации, когда порча объекта происходит по вине заказчика, подрядчик может получить оплату за сторонами объем работ, выполненный на момент происшествия.

    После подписания акта выполненных работ указанный риск переходит на заказчика.Обязанности заказчика и подрядчика индивидуально прописываются для каждого объекта. Все же нужно тщательно подойти к их планированию.В договоре указывается обязательно срок гарантии на работы, которые подрядчик производил на объекте. В течение указанного срока исполнитель должен устранять неполадки, не связанные с вмешательством персонала и заказчика в работу коммуникаций.По окончанию работ оформляют акт выполненных работ.

    Он является неотъемлемым элементом договора подряда на электромонтажные работы и основой для завершения взаиморасчетов. При наличии замечаний составляют претензионный (рекламационный) двухсторонний акт, который устанавливают сроки устранения недостатков, которые обнаружены при сдаче работы.Договор подряда на электромонтажные работы — соглашение, соответственно с которым подрядчик (одна сторона) обязуется исполнить по заданию заказчика (другой стороны) определённую работу и её результат сдать заказчику, а последний должен принять итог работы и его оплатить.Электромонтаж:1. Специалист выезжает на объект, оговаривает все виды электромонтажных работ, составляет предварительную смету.2.

    Заказчик согласовывает смету на электромонтажные работы.3. Подписывается Договор подряда.4.

    Производится 100% предоплата на закупку материала и оборудования ( если требуется ), выдается Именная расписка.5. Оплата за выполненный объем электромонтажных работ производиться поэтапно, согласно договора и Акта выполненных работЭлектрик на дом1.

    Заказчик заказывает услугу &lt&lt Электрик на дом&gt&gt по телефонам:Источники: , , , ,

    Договор

    > > ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН на выполнение электромонтажных работ г. Москва «____» ___________ 2016 года 1.1 Заказчик поручает выполнить определенные настоящим ом электромонтажные работы на объекте и обязуется принять и оплатить эти работы, а Подрядчик обязуется своими силами и материально-техническими средствами, приобрести и доставить на объект необходимое оборудование, материалы, выполнить работы согласно Проекту (чертежу) по адресу: __________________________________________________________________________________________ 2.1 Срок выполнения работ по настоящему у составляет ___________________ календарных дней с момента подписания настоящего а. В связи с технологической необходимостью, срок выполнения работ может корректироваться по взаимной договоренности.

    3.1 Оплата выполненных по настоящему у работ, материалов производится в следующем порядке:

    1. Чистовой монтаж __________________________________________________________________ 100 % оплачивается Заказчиком, после установки всех розеток, выключателей, светильников и т.д.
    2. Черновой монтаж __________________________________________________________________ 50 % после завоза Подрядчиком инструмента и оборудования на объект; 50 % после окончательной сдачи-приемки работ Заказчику;
    3. Материалы ________________________________________________________________________ 100 % оплачиваются Заказчиком перед началом работ;

    3.2 Заказчик имеет право, по взаимной договоренности с Подрядчиком, изменять перечень фактически выполненных работ.

    В этом случае выполненные услуги оплачиваются согласно фактически выполненным работам и затрачиваемым материалам. Сторонами должны быть скорректированы сроки окончания доработок и их исполнения.

    4.1 Споры по настоящему у разрешаются путем переговоров и достижения обоюдного согласия. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ недостатки или не доработки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

    5.1 Гарантийный период по настоящему у составляет 5 (пять) лет со дня принятия окончания выполненных работ по Объекту. От Заказчика: От Подрядчика: _______________ /______________________/ _______________ /____________________/ Скачать договор Галерея изображений: 0 Другие статьи:

    Договор на монтаж электрики.

    Договор подряда № г.

    ____________ «___» _________ 20___ г.

    Иванов Иван Иванович ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и И.П.

    Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

    Предмет договора. 1.1. Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить электромонтажные работы на объекте Заказчика__________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

    1.2. Работы выполняются в сроки______________________. 1.3. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. 1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации.

    2. Стоимость работ и порядок расчётов. 2.1. Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет____________ рублей. 2.2. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс 100 % в определённом сторонами размере в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования сметы на работы.

    2.3. Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания. 2.4. Оплата производится в рублях путём безналичного расчёта, либо по согласию сторон иным, не запрещённым законом способом.

    3. Права и обязанности сторон. 3.1. Подрядчик обязуется: 3.1.1. Выполнить все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам; 3.1.2.

    Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами; 3.1.3.

    Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении или забить болт: • непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации; • возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; • иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

    3.1.4. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.3 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков (то есть заказчик попал на бабки).

    3.1.6. В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок.

    В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ; 3.1.7.

    Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ; 3.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приёмке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество.

    3.2. Заказчик обязуется: 3.2.1. Обеспечить объем работ по настоящему договору.

    3.2.2. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы. 3.2.3. В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

    3.2.3. В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В этом случае составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения.

    В случае принятия работ без проверки Заказчик в последующем не вправе ссылаться на недостатки в выполненной работе. 3.2.4. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, также пива, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану и самому не ирогать пиво.

    3.2.5. Принять выполненную Подрядчиком работу по акту приёма-передачи в соответствии с п. 4 договора не смотря на косяки (в частности что ничего не работает); 3.2.6.

    Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п.

    2 настоящего договора в полном объеме. 3.3. Подрядчик имеет право: 3.3.1.

    Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учётом установленных настоящим договором требований; 3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки (от 2 до 3 лет).

    При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки (от 2 до 3 лет). 3.3.3. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ (так как аванс получен 100 %) с предъявлением Заказчику фактически понесённых расходов (бензин, пиво и бабы). 3.4. Заказчик имеет право: 3.4.1.

    Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания сторонами дополнительного соглашения. 3.4.2. Заказчик и/или его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ; 3.4.3.

    Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора и заплакать.

    3.4.4. Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.

    4. Приёмка завершённых работ.

    4.1. Подрядчик передаёт Заказчику за 1 (один) рабочий день до начала приёмки завершённых работ два экземпляра исполнительной документации (акт приёмки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3). 4.2. Приёмка работ производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об их готовности. В случае отказа Заказчика от приема работ в указанный срок без указания причин акт выполненных работ считается подписанным в одностороннем порядке.

    4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза.

    Расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой-либо стороной, эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесённые ей в связи с оплатой экспертизы расходы. 4.4. До сдачи работ Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (затопление, хищение и т.

    п.). 5. Гарантии. 5.1. Подрядчик гарантирует: 5.1.1.

    Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями; 5.1.2.

    Своевременное (не позднее пятнадцати дней после выявления) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; 5.1.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта не считая коротких замыканий или возгораний проводки); 5.1.4.

    Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года со дня подписания сторонами сомнительного акта о приемке корявых работ. 6. Ответственность сторон. 6.1.

    В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: • безвозмездного устранения недостатков в 10-годичный срок с момента их выявления; • уменьшения стоимости работ, установленной в п.

    2 настоящего договора, на сумму ущерба, причинённого Подрядчиком отступлением от настоящего договора; 6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия или действия государственных органов. Стороны обязаны немедленно сообщить о начале действия таких обстоятельств и времени их действия.

    7. Особые условия. 7.1. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 7.2. Все исправления по тексту Настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае. 7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по экземпляру для каждой из сторон.

    7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. 7.5. В случаях, не предусмотренных Настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством или братками. 7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним разрешаются путем переговоров.

    Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по Настоящему договору, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии. В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке.

    8. Реквизиты и подписи сторон.

    Договор на электромонтажные работы

    Подборка наиболее важных документов по запросу (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

    Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс: Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс: Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Инспекция пришла к выводу о неполной уплате налогоплательщиком налога на прибыль организаций в связи с необоснованным единовременным списанием работ по достройке, дооборудованию, модернизации, являющихся капитальными вложениями, произведенными арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем. Стоимость отдельных видов работ, таких как монтаж системы вентиляции, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, монтаж кондиционера, отнесена налогоплательщиком в расходы путем начисления амортизации. Стоимость же других видов работ (ремонтно-строительных работ, монтажа алюминиевых конструкций, электромонтажных работ, монтажа системы озвучки) включена в состав расходов, учитываемых единовременно.

    По мнению инспекции, стоимость других видов работ также должна была списываться путем начисления амортизации. Суд признал решение инспекции правомерным.

    На момент заключения договоров аренды недвижимое имущество не могло использоваться по назначению в качестве магазина, поскольку помещения находились в состоянии, непригодном для осуществления торговой деятельности. Ремонтно-строительные работы, монтаж алюминиевых конструкций, электромонтажные работы, монтаж системы озвучки в данном случае не могут рассматриваться отдельно, поскольку произведены с учетом переустройства помещений в комплексе с другими работами, в результате которых в целом в арендованных помещениях были устроены магазины. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Истец в процессе действия договора аренды понес затраты на ремонт помещения в размере 2 929 822 рублей 26 копеек, в подтверждение чего представил договор от 17.08.2015 на проведение работ по капитальному ремонту нежилого помещения, договор от 01.08.2015 на проведение электромонтажных работ, договор от 05.09.2015 N 09/2015 на изготовление столярных изделий, договор от 15.08.2015 N М-8/15, договор от 03.03.2016 N 31 строительного подряда, договор от 12.10.2015 на изготовление матриц для отливки изделий из чугуна, договор от 19.08.2015 на оказание дизайнерских услуг, а также копии платежных документов (т.

    1, л.д. 122-138). Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Компания в период с 2005 по 2014 г. вела строительство многоквартирного жилого дома. Она заключила с подрядчиком договоры на выполнение электромонтажных работ, работ по водоснабжению, водоотведению, автоматическому пожаротушению и по отводу продуктов сгорания.

    Работы были выполнены и приняты компанией к учету в июне 2013 г.

    Вычет НДС по этим работам компания заявила в налоговой декларации за II квартал 2016 г., представленной в налоговый орган 25 июля 2016 г.

    Типовой договор на электромонтажные работы

    / / Главным условием при замене проводки дома, на складе или в любом другом помещении является не сама работа, а договор, который вы заключаете перед оказанием услуг. Если в ходе работы, возникнут какие-то трудности или непредвиденные расходы, вы всегда можете ссылаться на договор и искать решение своего вопроса на белых страницах с черными надписями, подписанными обеими сторонами.

    Каждый типовой договор на электромонтажные работы обязан быть подписан подрядчиком и заказчиком.

    Ваша задача проконтролировать процесс подписания этого договора и знать, кто его подписал. Подумайте сами, если там будет стоять автограф дяди Миши с соседнего склада, который даже близко не имеет отношения к вам и вашим проводам, то ваша гарантия будет равняться нулю. Если после ремонта произойдет короткое замыкание, то предъявлять претензии будет некому, ну или тому же дяде Мише, который про электрику впервые слышит.

    Если договор подписывает не сам подрядчик, а его заместитель, то у него обязательно должно быть право подписи, чтобы в случае непредвиденных ситуаций вы знали, где вам искать ответ.

    Любой типовой договор на электромонтажные работы должен заключаться согласно определенному уставу или доверенности.

    Кроме того, в договоре не должно быть все размыто, если вы делаете или любого другого помещения, то постарайтесь указать все моменты, которые вы хотите видеть от подрядчика, ведь в противном случае вы можете заплатить полною стоимость, а получить только половину работы. Не забудьте указать адрес объекта, где вы собрались менять проводку, а также перечислите весь план замены по пунктам. Идеальным вариантом будет, если к договору подряда прикрепить еще и смету на выполнение работы, в таком случае с вас не смогут постоянно вымогать деньги и просить доплатить за несуществующие материалы.

    Также большинство работ оплачиваются сразу после приемки помещения заказчиком.

    Смета ремонтных работ всегда завышена, а на практике она может оказаться процентов на 10-20 дешевле, чем указано на бумаге.

    Так вам не придется платить лишние деньги за работу, которая стоила немного дешевле. Каждый договор должен в себе содержать сроки выполнения работы. К примеру, подрядчик Иванов берется за работы 15 февраля 2014 года и обязуется полностью поменять проводку в трехкомнатной квартире до 15 марта 2014 года.

    Если в договоре нет конкретики, то ждать вы можете до бесконечности. Каждый договор должен указывать цену за выполнение работ.

    даже если к договору приложена смета, это не говорит, что цифры не нужно прописывать в договоре. Цифры подрядчик обязан взять не с потолка, а руководствуясь прейскурантом. Кто-то нанимает электрика, чтобы он повесил люстру и починил две розетки, а кому-то необходимо сделать полную замену проводов.

    Если заказчик нарушает требования договора, то сроки работ могут немного сдвинуться. Важно! По окончании работ приемка помещения может пройти и без участия заказчика, а потом предъявлять претензии уже будет поздно.

    Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости выполнения электромонтажных работ.

    1 Монтаж однокомнатной квартиры, от; шт. 40000 р. 2 Монтаж двухкомнатной квартиры, от; шт. 55000 р. 3 Монтаж трехкомнатной квартиры, от; шт.

    65000 р. 4 Монтаж четырехкомнатной квартиры, от; шт. 80000 р. Итого: руб Нажимая кнопку заказать, вы на обработку персональных данных. 0/300 Для оформления заказа прикрепите файлы технических условий и технического задания.

    Если файлов много, объедините в архив. Прикрепить техническое задание выберите файл Прикрепить технические условия выберите файл Нажимая кнопку заказать, вы на обработку персональных данных.

    Договор на выполнение электромонтажных работ и услуг

    Договор на электромонтажные работы заключается в том случае, когда возникла необходимость обустройства электрических коммуникаций, установки энергетического оборудования. Эта работа должна осуществлять квалифицированными специалистами, понимающими сущность и цель предстоящих работ.

    Такие специалисты есть в штате не каждого юридического лица, а потому здесь потребуется заключить договор на электромонтажные работы между юридическими лицами, в соответствии с которым и будут выполнены работы.

    Образец договора на выполнение электромонтажных работ может быть найден в Интернете, или же представлен компанией-подрядчиком, либо заказчиком.

    Но в этом случае велик шанс того, что потребуется доработка текста соглашения под условия сторон. Конечно, образец договора на выполнение электромонтажных работ не потребуется в том случае, если за ним обратиться к юристу. Подготовка проектов документов в этом случае станет его головной болью.

    Но следует понимать, что тогда договор на выполнение электромонтажных работ влетит в «копеечку», и кроме затрат, связанных непосредственно с отношениями по договору, придется оплатить еще и услуги юриста. Это соглашение теоретически может быть заключено и в отношении тех же работ, что и при подряде. Разница в смысле конечного результата работ может не отмечаться, отличия проявляются в правовом регулировании отношений.

    В случае возникновения спора договор может быть переквалифицирован судом.Это обязательно следует учитывать при выборе модели, по которой будут развиваться деловые отношения. Так или иначе, заключается ли соглашение о подряде, или договор на оказание электромонтажных услуг, не имеет решающего значения, главное чтобы и в том и в другом случае текст соответствовал законодательству, не содержал противоречий самому себе и интересам сторон.

    Учитывая специфику электромонтажа, следует особое внимание уделить исполнителю услуг (работ) — он должен обладать необходимой разрешительной документацией на проведение их.Также следует уделить внимание контролю заказчика за ходом выполнения работ, порядком его осуществления — это важно как самому заказчику, так как ему надлежит эксплуатировать результат работ, и это же важно для подрядчика, так как произвольное вмешательство заказчика может негативно сказаться на результатах монтажа. Получить документ, где будут учтены эти, и многие другие юридически значимые аспекты, вы сможете посредством нашего сервиса, где представлены интерактивные шаблоны документов на самые разные случаи жизни.

    Все, что требуется для использования сервиса – компьютер с доступом в Интернет и принтер.

    В первую очередь необходимо выбрать договор оказания электромонтажных услуг, ответить на вопросы опросного листа, как в самом договоре, так и в приложениях к нему. Затем следует внести информацию в поля ввода, актуальную договоренностям сторон.

    Последние новости по теме статьи

    Важно знать!
    • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
    • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
    • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

    Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

    Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

    • Анонимно
    • Профессионально

    Задайте вопрос нашему юристу!

    Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

    +