Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Другое - Договор на изготовление продукции из металла

Договор на изготовление продукции из металла

Договор на изготовление товара и выполнение услуг


» » » Бланк документа «» относится к рубрике «Договор об оказании услуг, аутстаффингу». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

ДОГОВОР № ____ г. Москва «__»_________2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью «______________», именуемой в дальнейшем «Исполнитель», и _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», далее именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по размещению от своего имени, но за счет заказчика, Заказ на изготовление Товара и выполнение услуг, в дальнейшем «Заказ», в фирмах — изготовителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар по цене и на условиях настоящего договора.1.2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по размещению от своего имени, но за счет заказчика, Заказ на изготовление Товара и выполнение услуг, в дальнейшем «Заказ», в фирмах — изготовителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар по цене и на условиях настоящего договора.1.2.

Конкретное задание по размещению Заказа, срокам его выполнения, стоимости и по иным существенным условиям, определяется в счет-заказе, который подписывается сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1 Исполнитель обязан:2.1.1 Выполнить взятые на себя обязательства, указанные в п.

1.2 настоящего Договора.2.1.2 Оказать услуги в рамках действующего законодательства Российской Федерации.2.1.3 передать Заказчику все полученное по исполнению Заказа.2.1.4 После внесения 50% (пятидесяти процентов) от стоимости услуг, в соответствии с п,3.1 настоящего Договора, приступить к оказанию услуг, указанных в п. 1.2 настоящего Договора.2.2. Исполнитель имеет право: 2.2.1. Исполнитель в целях выполнения условий настоящего договора имеет право заключать с третьими лицами договоры, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.

2.2.2. Исполнитель не несет ответственности за правильность и достоверность размеров заказанной мебели.2.3 Заказчик обязан:2.3.1 Точно сформулировать условия заказа, внимательно ознакомиться с эскизом мебели.2.3.2 Предоставить помещение кухни для осуществления замеров помещения перед составлением эскиза.2.3.3 Оплатить стоимость договора в порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора . 3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ3.1 Стоимость оказания услуг, указанных в п. 1.2 настоящего Договора, составляет____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________3.2 Заказчик вносит предоплату в размере ____________________________________________ _____________________________________________________________________________3.3.

Заказчик обязан оплатить услуги по настоящему договору в полном объеме до _________. 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА4.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до истечения срока исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.4.2 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случаях:4.2.1 Не предоставление или несвоевременное предоставление Заказчиком информации и документов, необходимых для оказания услуг, указанных в п. 1.2 настоящего Договора.4.2.2 Невыполнение Заказчиком обязательств по оплате услуг, указанных в п.

1.2 настоящего Договора, в установленные сроки, указанные в п. 3.1 настоящего Договора.4.2.3 Создание Заказчиком условий, препятствующих выполнению Исполнителем принятых по настоящему Договору обязательств.4.2.4 В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, установленных действующим законодательством РФ 5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ5.1 Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказания услуг, указанных в п. 1.2 настоящего Договора.5.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.5.3 Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору при возникновении обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после подписания настоящего Договора.5.4 Форс-мажорными обстоятельствами являются: военные действия, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.5.5 Исполнитель освобождается от ответственности перед Заказчиком за все последствия , связанные с предоставлением Заказчиком недостоверных материалов, документов и иных сведений, либо не предоставлении их, или если эти последствия вызваны виновными действиями Заказчика, либо третьих лиц. Право давать оценку этим действиям предоставляется Исполнителю.5.6 За все последствия, указанные в п.

5.5 настоящего Договора, наступившие вследствие виновных действий (бездействий) Заказчика, либо третьих лиц, Исполнителю возмещаются все понесенные им расходы, но не менее размера предварительной оплаты, указанной в п. 3.2 настоящего Договора, а так же Заказчиком производиться оплата за фактически оказанные услуги, определенные Исполнителем в одностороннем порядке.5.7 Все споры и разногласия, возникшие в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.5.8 В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.6.

ДРУГИЕ УСЛОВИЯ6.1 В случае изменения реквизитов Сторон (почтовый, электронный, юридический и фактический адреса, банковские реквизиты и др.) Стороны обязаны уведомить друг друга о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней в письменном виде. До момента получения такого письменного уведомления все извещения и т.п., направленные по предшествующим реквизитам считаются действительными.6.2 Все Приложения и дополнительные Соглашения к настоящему Договору, составленные в письменном виде, являются его неотъемлемой частью. 7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ___________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ __________________________________

  1. Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.
  2. На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
  3. Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.
  4. Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.

Раздел: Тип документа: Размер файла: 11,1 кб (txt-версия) Бесплатная юр.помощь по телефонам: +7(499)938-61-19 (Москва) +7(812)425-68-46 (Санкт-Петербург) Благодарности За сегодня, 10 ноября 2020, сказали спасибо: 149 Востребованные Типы договоров

  1. 270
  2. 7
  3. 75
  4. 18
  5. 25
  6. 62
  7. 56
  8. 162
  9. 72
  10. 36
  11. 90
  12. 160
  13. 309
  14. 37
  15. 61
  16. 15
  17. 100
  18. 23
  19. 66
  20. 4
  21. 51
  22. 37
  23. 127
  24. 66
  25. 48
  26. 36
  27. 35
  28. 79
  29. 14
  30. 15
  31. 38
  32. 78
  33. 72
  34. 17

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций

/ / ДОГОВОР Указывается дата и место заключения договора (Название организации) в лице (Ф.И.О., должность), действующего на основании (уставной документ), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

  • СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
    1. В случае возникновения претензий по Договору они должны быть оформлены в письменной форме и утверждены сторонами.
    2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
      1. Товар передается Заказчику на основании Акта сдачи-приемки работ, который подписывается Сторонами на дату передачи результата работ Заказчику.
      2. Заказчик не вправе вносить изменения, которые могут повлиять на производство (изготовление) работ, поставку Товара после подписания Технического задания, т.к.

        Товар изготавливается по индивидуальным размерам Заказчика;

      3. Оставшуюся сумму вносит после окончания производства (изготовлению) работ: (сумма) рублей.
      4. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
        1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
        2. Гарантийный срок на работы Стандартного монтажа составляет 1 год с даты подписания Акта сдачи-приемки работ. При выполнении монтажа по ГОСТу (с использованием гидро и пароизоляционных лент) гарантийный срок составляет 3 года.

          В случае производства работ по изготовлению оконной конструкции – гарантийный срок на стекло не распространяется. По истечении гарантийного срока, Заказчик может заключить с Исполнителем договор на Техническое обслуживание изделий.

        3. l дополнительно (указать при необходимости).
        4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
          1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
            1. Стандартный монтаж производится с использованием специальных крепежных элементов (монтаж изделий, изоляция монтажной пеной технологических швов по периметру изделий изнутри помещения, регулировка и проверка работоспособности изделий).

              В стандартный монтаж также входит герметизация внешних швов универсальным герметиком, а в случае, если толщина шва превышает 2 см, производятся штукатурные работы;

            2. По истечении гарантийного срока, а также при выявлении дефектов, образовавшихся вследствие действий Заказчика, не являющихся гарантийным случаем, Исполнитель направляет специалиста для устранения указанных дефектов только при согласовании условий устранений между Сторонами.
            3. СРОК ПРОИЗВОДСТВА (ИЗГОТОВЛЕНИЯ) РАБОТ
              1. При отказе Заказчика от приемки работ, согласно ст.717 ГК РФ и п.4 453 Заказчик возмещает Исполнителю фактические расходы, произведенные на производство (изготовление) работ, указанных в главе 1 настоящего Договора.
              2. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю при транспортировке изделий, а также при производстве монтажных работ: принять меры для защиты окружающей обстановки в помещении от загрязнения и порчи (тщательно закрыть мебель); при необходимости, обезопасить имущество третьих лиц от возможной порчи в процессе выполнения работ по установке оконных конструкций;
              3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
                1. Настоящим Стороны договорились, что в зависимости от атмосферных и погодных условий (мороз ниже -15 градусов Цельсия, ураган и пр.), создающих опасность для качественного выполнения работ в срок, установленный по настоящему Договору и соглашению Сторон, Исполнитель вправе в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Заказчика в 3-х дневный срок, увеличить срок выполнения работ до момента прекращения действия природных катаклизмов. Срок выполнения работ согласовывается Сторонами дополнительно.
                2. Срок поставки и установки согласовывается Сторонами дополнительно по средствам телефонной связи.

                  В случае отказа Заказчика от приема Товара в предложенное время, Заказчик обязан направить в письменном виде в адрес Исполнителя уведомление с указанием точных сроков приема Товара.

                  При переносе срока поставки Товара по инициативе Заказчика, Исполнитель вправе изменять сроки выполнения работ, предварительно уведомив об этом Заказчика.

                3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. В случае выполнения работ из материалов Заказчика, Подрядчик не несет ответственности за надлежащее качество предоставленных материалов.
                4. Исполнитель обязуется:
                  1. В случае нарушения срока оплаты работ по настоящему Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере (размер) % от стоимости неоплаченного заказа за каждый день просрочки, но не более(размер) % от общей стоимости (цены) работ по настоящему Договору.
                  2. Выполнить работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Договора в сроки, предусмотренные настоящим Договором, или, в случае указанном в п.3.1, Техническом задание к настоящему Договору.
                  3. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Исполнителя к Заказчику в момент передачи последнему Товар.
                  4. Потребовать от Заказчика нахождения по адресу выполнения работ в определенный день и час, согласованный с Заказчиком, для выполнения обязательств по договору, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора.
                  5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, обстоятельства которой предусмотрены действующим законодательством РФ и подтверждены документально.
                  6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
                  7. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, последний должен указать в письменной форме причины не подписания, в случае отсутствия в письменной форме причин и уклонения от обязательства в принятии работ, работы считаются принятыми Заказчиком.
                  8. В случае, если Заказчик не выполняет условия по оплате работ, предусмотренные главой 2 настоящего Договора, то Заказчик теряет право на гарантийный срок на работы до полного выполнения обязательства по оплате по Договору.
                  9. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
                  10. Исполнитель обязан принять заявку от Заказчика, рассчитать стоимость заказа;
                  11. l подготовку технической документации (технического задания), необходимую для размещения заказа на изготовление конструкции (утверждается подписями Сторон);
                  12. Принять работы в порядке и на условиях настоящего Договора, согласно ст.702 ГК РФ;
                  13. Срок выполнения работ после доставки на установку конструкций (количество) рабочих дня.

                    Срок выполнения работ по отделке балконов составляет от (количество) рабочих дней.

                    В случаях, когда отделка производится гипсокартоном, штукатурные работы, покраска, стяжка или укладывание плитки, срок увеличивается до (количество) рабочих дней.

                    Срок выполнения работ по установке крыши (количество) рабочих дня. По установке выноса(количество) – рабочих дня.

                    Кладка парапета – (количество) рабочих дня, чистовая кладка – (количество) рабочих дней. Сложный демонтаж осуществляется в течение (количество) рабочих дней. При одновременном заказе работ, сроки выполнения работ суммируются.

                  14. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замера, своевременность изготовления, производства работ.
                  15. Если материал, предоставленный Подрядчиком для выполнения работ имеет механические и /или иные повреждения (брак), Заказчик имеет право потребовать его безвозмездной замены в течение (количество) дней с даты обнаружения брака.
                  16. Устранение выявленных Заказчиком недостатков работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, производится в течение (количество) рабочих дней с даты письменного обращения в Гарантийный отдел Исполнителя, если иное дополнительно не согласовано Сторонами.

                    Претензии принимаются при предъявлении настоящего Договора. Исполнитель не несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, которые появились вследствие неправильной эксплуатации, ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

                    Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильной установки продукции силами Заказчика и в результате транспортировки, осуществляемой Заказчиком. В случае ухудшения качества результата работ или выхода из строя фурнитуры вследствие нарушения условий их эксплуатации, Заказчик производит ремонт за свой счет.

                  17. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ
                    1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющий одинаковую юридическую силу.
                    2. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
                      1. Вызов специалиста оплачивается согласно прайс-листа Исполнителя, действующего в период обращения Заказчика.
                      2. Исполнитель не несёт ответственность за действия сотрудников фирмы (монтажники, водители, грузчики и замерщики) без заключения договора Заказчика с Исполнителем.
                      3. Монтаж по ГОСТу включает в себя все работы стандартного монтажа и дополнительную герметизацию швов: гидроизоляция (с использованием предварительно сжатой уплотнительной ленты ПСУЛ (компрессионная лента)) и пароизоляция (с использованием изолирующих пенополиуретановых шнуров);
                      4. Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, силами и средствами Подрядчика.
                      5. Рассчитывать на то, что результат работы при обычных условиях использования (эксплуатации) безопасен для жизни, здоровья, окружающей среды;
                      6. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и согласованы Сторонами.
                      7. Заказчик обязуется:
                        1. Объем, вид ремонтных работ, материал, используемый для работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего Договора, его стоимость согласовываются Сторонами в Техническом задание, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
                        2. В случае выполнения работ силами Исполнителя, в перечень работ входит:
                          • Демонтаж старых конструкций (без сохранения целостности демонтируемых рам и конструкций, вынос демонтированных конструкций и строительного мусора на лестничную клетку). Вынос мусора на мусорную площадку в работу Исполнителя не входит.

                            Исполнитель не несет ответственности за возможные разрушения стен, откосов и др.

                            при проведении работ. Исполнитель приступает к демонтажу только при полном согласии на это Заказчика. Согласие Заказчика подтверждается подписанием настоящего Договора.

                            В противном случае, Заказчик производит демонтаж собственными силами и предоставляет Исполнителю готовый для монтажных работ проем;

                        3. ФОРС-МАЖОР
                          1. Составить Техническое задание и согласовать его с Заказчиком;
                          2. Стоимость (цена) работ по настоящему Договору составляет: (сумма)рублей.
                          3. Исполнитель для выполнения обязательств, предусмотренных п.1.1 настоящего договора производит:
                            • l замеры для конструкции на объекте Заказчика;
                            • l подготовку технической документации (технического задания), необходимую для размещения заказа на изготовление конструкции (утверждается подписями Сторон);
                            • l дополнительно (указать при необходимости).
                          4. Монтаж конструкций может быть произведен двумя способами: 1.

                            Стандартный монтаж и 2. Монтаж по ГОСТу 30971-2001.
                            Способ монтажа отражен в Техническом задании.
                          5. Исполнитель обязуется осуществить в соответствии с условиями Договора и утвержденной Технической документацией (далее – Техническое задание) следующие работы: (вид работ), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную Договором цену.
                          6. При доставке Товара (доставка и подъём на этаж осуществляются бесплатно) заказчик вносит сумму в размере (размер) % рублей.
                          7. Срок действия настоящего Договора наступает с даты подписания его сторонами и действует до окончания работ по договору, окончанием работ считается дата подписания Акта сдачи-приемки работ.
                          8. Демонтаж старых конструкций (без сохранения целостности демонтируемых рам и конструкций, вынос демонтированных конструкций и строительного мусора на лестничную клетку).

                            Вынос мусора на мусорную площадку в работу Исполнителя не входит. Исполнитель не несет ответственности за возможные разрушения стен, откосов и др. при проведении работ. Исполнитель приступает к демонтажу только при полном согласии на это Заказчика. Согласие Заказчика подтверждается подписанием настоящего Договора.
                            Согласие Заказчика подтверждается подписанием настоящего Договора. В противном случае, Заказчик производит демонтаж собственными силами и предоставляет Исполнителю готовый для монтажных работ проем;
                          9. Обеспечить Исполнителя электроэнергией и рабочим освещением и строительными мешками для мусора;
                          10. Все приложения, упомянутые в Договоре, являются неотъемлемой его частью.
                          11. Срок изготовления стандартной конструкции составляет (количество) рабочих дней при условии оплаты Заказчиком суммы, предусмотренной в п.2.2 настоящего Договора, а также выполнения работ, предусмотренных в п.1.2 – замеры для конструкций.

                            Срок изготовления нестандартной конструкции дополнительно согласовывается с Заказчиком в письменной форме, о чем делается запись в Техническом задании к настоящему Договору.

                          12. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить в досудебном порядке путем переговоров.
                          13. Осуществить все, предусмотренные настоящим Договором платежи, в размере и порядке, предусмотренном главой 2 настоящего Договора.
                          14. Заказчик вправе:
                            1. При заключении Договора Заказчик вносит часть стоимости (цены) работы Исполнителю в размере (размер) % от всей стоимости (цены) работ по настоящему Договору, что составляет (сумма) рублей.
                            2. l замеры для конструкции на объекте Заказчика;
                            3. Исполнитель вправе:
                              1. Адрес объекта Заказчика (производства работ): (адрес).
                              2. Приемка работ производится Заказчиком или его доверенным лицом на основании доверенности выданной Заказчиком.

                              Пример договора на изготовление и установку металлической двери

                              ДОГОВОР-ЗАКАЗ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКУ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ №____ От «_____»________________20___г. Стороны ____________________________в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании устава с одной стороны и ________________________________________ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

                              1. Предмет Договора. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность произвести изготовление, доставку и установку продукции, указанной спецификации к настоящему Договору, на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 2. Обязанности Исполнителя 2.1 Обеспечить изготовление и установку продукции в срок «_____»________________20___г.

                              Исполнитель оставляет за собой право на увеличение срока поставки дополнительно до семи суток в связи с форс-мажорными обстоятельствами (стихийные бедствия, забастовки и пр.).

                              2.2. Исполнитель принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию: на металлические конструкции ____лет, на замки исполнителя _________, на замки Заказчика гарантия не распространяется. 2.3 В случае невозможности исполнения условий Договора уведомить об этом Заказчика и возвратить сумму, внесенную Заказчиком при заключении Договора, в течение ____ дней. 3. Обязанности Заказчика. 3.1.

                              Произвести оплату заказа в сроки, указанные в настоящем Договоре. Оплата производится в соответствии с п.4 настоящего Договора.

                              3.2. Полный расчет за продукцию произвести после доставки и установки изделия и выполнения работ по монтажу. 3.3. На период производства работ на объекте обеспечить подвод электроэнергии (220В) и зону безопасности в радиусе 2,5 м от проведения работ. 4. Расчет и порядок оплаты. 4.1. Оплата стоимости товара производится в рублях РФ.

                              Оплата стоимости товара производится в рублях РФ.

                              4.2. Предоплата за заказ _____________ от стоимости заказа.

                              5. Ответственность сторон. 5.1. В случае нарушения сроков исполнения Договора Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку в размере от общей стоимости продукции за каждые просроченные сутки.

                              5.2. Оплата неустойки или пени не освобождает участников от выполнения договорных обязательств. 5.3. Стороны не вправе передавать свои обязанности по выполнению условий Договора третьим лицам (юридическим, физическим) без письменного согласия другой стороны. 6. Особые условия. 6.1. В случае невозможности подвоза заказа непосредственно к месту установки (отсутствие подъездных путей, лифта и т.д.) доставка осуществляется по договоренности с Заказчиком.

                              6.3. Демонтаж старых дверей, расширение проемов и другие дополнительные работы в стоимость изделия не входят. 6.3. В случае расторжения Договора Заказчиком после того, как изделие было передано в работу, предоплата Заказчика не возвращается, а Исполнитель оставляет за собой право в порядке, определенном законодательством РФ, требовать возмещения ущерба за изготовленное изделие.

                              6.4. После подписания Договора изменения в заказ не принимаются (предоплата не возвращается).

                              7. Срок действия Договора. 7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения всех договорных обязательств, если иное не предусмотрено в других пунктах настоящего Договора.

                              8. Реквизиты сторон. __________________________________________________ паспортные данные, регистрация __________________________________________________ __________________________________________________ Спецификация Обн.

                              __________________________________________ Тип двери ворота Цвет обивки: ____наружная наруж. ___________________________________ ____ внутренняя внутр.

                              ___________________________________ ____ накладная ____ полунакладная Замки: Н ____________________________________________________________ В ____________________________________________________________ Особенности _________________________________________________________ Общая стоимость заказа __________________________________________________ С предложенным вариантом изделия согласен ________________________________ Предоплата в сумме ______________________________________________________ получена.

                              Деньги сдал (подпись заказчика)______________ Деньги принял (подпись исполнителя) _______________ АКТ ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ _______ Согласно Договора и наряда-заказа изготовлено изделие ___________________________________ Исполнитель принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию с момента подписания настоящего Акта обеими Сторонами.

                              Деньги сдал (подпись заказчика)______________ Деньги принял (подпись исполнителя) _______________ АКТ ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ _______ Согласно Договора и наряда-заказа изготовлено изделие ___________________________________ Исполнитель принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию с момента подписания настоящего Акта обеими Сторонами.

                              1. На металлические конструкции _________ лет.

                              2. На замки исполнителя _________ месяцев.

                              3. На замки Заказчика гарантия не распространяется. Претензии к качеству и установке не имею. Остаток суммы в размере ______________________________________________________ получил.

                              Деньги сдал (подпись заказчика)______________ Деньги принял (подпись исполнителя) _______________

                              > > > ДОГОВОР подряда на изготовление продукции (с использованием материалов подрядчика; с условием о субподряде; с привлечением заказчиком третьих лиц) ДОГОВОР N _____ подряда на изготовление продукции (с использованием материалов подрядчика; с условием о субподряде; с привлечением заказчиком третьих лиц) г.

                              ___________ «___»___________ ____ г.

                              ____________, именуем__ в дальнейшем — Заказчик, в лице _____________, действующего на основании ________, с одной стороны и __________, именуем__ в дальнейшем — Подрядчик, в лице __________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые — стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по изготовлению следующей продукции: _______________а Заказчик обязуется принять продукцию и оплатить ее. 1.2. Вид, количество, технические регламенты (технические условия), требования к продукции, упаковке, маркировке, сертификации и сроки исполнения работ по изготовлению продукции устанавливаются сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.

                              1.3. Для изготовления продукции Подрядчик использует собственное сырье и материалы.

                              Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.

                              1.4. Подрядчик изготавливает продукцию на своем оборудовании по адресу: ___________________________. Затраты на энергию и другие издержки Подрядчик несет за счет выплачиваемой ему цены работ.

                              2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. РИСКИ 2.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения продукции до ее приемки Заказчиком. 2.2. Подрядчик обязан обеспечить охрану продукции в период ее изготовления, а также хранить изготовленную продукцию до ее передачи Заказчику.

                              2.3. При просрочке передачи или приемки продукции риски, предусмотренные в п.

                              2.1 настоящего Договора, несет сторона, допустившая просрочку. 2.4. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы изготовления продукции. 2.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности продукции либо создают невозможность завершения работы в срок.

                              2.6. Для выполнения отдельных работ по изготовлению продукции Подрядчик имеет право привлечь других лиц (субподрядчиков). При этом Заказчик и субподрядчики не имеют права предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением Договоров, заключенных каждым из них с Подрядчиком.

                              2.7. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение цены работы, указанной в п.

                              3.1 настоящего Договора, он вправе отказаться от Договора.

                              В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения цены работы, обязан выполнить Договор по цене, указанной в п. 3.1 настоящего Договора. 2.8.

                              Заказчик вправе: — во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; — отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к согласованному сторонами сроку становится явно невозможным; — назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков; — с согласия Подрядчика привлекать к выполнению отдельных видов работ по Договору третьих лиц путем подписания с ними соответствующего Договора.

                              При этом ответственность за выполнение этих работ перед Заказчиком несут третьи лица.

                              2.9. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения согласованной сторонами цены работы.

                              2.10. Если исполнение работы по настоящему Договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с Договором цены с учетом выполненной части работы. 2.11. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему продукции отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

                              Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Цена работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет ______ (_________) рублей.

                              3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику цену работ в течение ___ (____) дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 4.1.

                              Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять изготовленную продукцию по акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих продукцию, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. Приемка изготовленной продукции производится в течение ___ дней со дня получения Заказчиком от Подрядчика уведомления в письменной форме о готовности продукции к приемке.

                              Приемка изготовленной продукции производится на складе Подрядчика по адресу: __________________.

                              4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки продукции при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. 4.3. Заказчик, принявший продукцию без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки продукции отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение _______ после их обнаружения.

                              Требования Заказчика к качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на изготовленную продукцию (________ месяцев). 4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков продукции или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

                              Расходы на проведение экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, — обе стороны настоящего Договора поровну.

                              4.6. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим Договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание продукции до уплаты Заказчиком соответствующих сумм. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1.

                              За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 5.2. Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, использованных при изготовлении продукции, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (ст. 475 ГК РФ). 5.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие изготавливаемой продукции требованиям ___________.

                              В случае изготовления продукции, не соответствующей указанным требованиям, Подрядчик обязуется заменить некачественную продукцию на аналогичную продукцию надлежащего качества в течение _________ с момента ____________. 5.4. В случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиками, а перед субподрядчиками — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору. 5.5. За нарушение сроков оплаты работы Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере ___% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

                              6. ФОРС-МАЖОР 6.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

                              7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 7.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

                              8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном порядке. 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 9.1.

                              Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»_____________ ____ г. 10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 10.1.

                              Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному согласию, а также в случаях, установленных действующим законодательством РФ. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

                              11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменном виде и подписаны сторонами Договора или надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. 11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик: _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Подрядчик: ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ПОДПИСИ СТОРОН: Заказчик: Подрядчик: ____________/____________ ______________/_____________ М.П.

                              М.П. По вопросам составления и экспертизе договоров, дополнительных соглашений, исковых заявлений, других документов рекомендуем, обратится к нашим юристам по тел.

                              8 (919) 722-05-32 Юридическое обслуживание организаций и физических лиц – Поделиться в социальных сетях:

                              Договор подряда на выполнение работ по производству продукции

                              на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)г. «» 2020 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

                              Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика).

                              Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.1.2. Срок действия договора с «»2020г.

                              по «»2020г.2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа .2.2.

                              Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком.2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия один раз в месяц числа, партиями по , полномочному представителю Заказчика.2.4.

                              Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно.2.5.

                              Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае индивидуально.3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.4.1.

                              В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0.5% стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не окончена по истечении х недель со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной пени, неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала).4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере % стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше дней – неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала).

                              Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон.

                              При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика.

                              Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.4.5.

                              За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере % от стоимости некачественно выполненной продукции.4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере % от стоимости заказа за каждый день просрочки.4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).4.8.

                              В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.ПодрядчикЮр.

                              Последние новости по теме статьи

                              Важно знать!
                              • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
                              • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
                              • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

                              Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

                              Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

                              • Анонимно
                              • Профессионально

                              Задайте вопрос нашему юристу!

                              Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

                              +